Договор-оферта

ДОГОВОР-ОФЕРТА

Общество с ограниченной ответственностью «Спортклуб» (ООО «Спортклуб»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Корнева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и лицо, именуемое в дальнейшем Покупатель, приобретающее экипировку и оборудование для следж-хоккея и хоккея с шайбой (далее именуемые Товар) путем оплаты выставленного персонифицированного счета на оплату с перечнем Товара, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в количестве, составе и по ценам, указанным в выставленном Покупателю счете на оплату.

1.2.Счет на оплату выставляется в момент оформления Покупателем заказа на сайте www.hockey-profi.ru . Выставленный счет отправляется сайтом на адрес электронной почты, указанной Покупателем. Оплата выставленного счета означает согласие Покупателя с условиями настоящего договора.

1.3.До оплаты выставленного счета Покупатель имеет возможность вносить в счет изменения количества, состава Товара, способа доставки, реквизитов Покупателя.

1.4.Право собственности на Товар, риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю от момента получения Товара уполномоченным представителем Покупателя.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1.Стоимость поставляемого Товара указана в выставленном Покупателю счете на оплату. Счет включает сумму НДС по действующей на момент оформления заказа ставке.

2.2.Оплата по настоящему договору осуществляется на основании выставленного счета. Покупатель оплачивает 100% общей суммы выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней от момента оформления заказа на сайте www.hockey-profi.ru .

2.3.Оплата осуществляется платежным поручением, перечислением денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика в рублях Российской Федерации.

2.4.От момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.2.2 договор считается заключенным, обязательства Сторон по договору вступают в силу.

2.5.В случае неоплаты выставленного счета в соответствии с п.2.2 настоящий договор считается незаключенным, обязательства Сторон по договору не возникают. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1.Поставщик производит отгрузку Товара в адрес Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней от момента поступления оплаты 100% общей суммы выставленного счета на расчетный счет Поставщика.  

3.2.Доставка Товара в адрес Покупателя осуществляется согласованным Сторонами перевозчиком. Обязательства по оплате услуг доставки и страховки Товара исполняет Покупатель.

3.3.Отправленный Товар должен иметь надлежащую упаковку, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. При наличии у Покупателя претензий к целостности упаковки Товара при приемке от перевозчика составляется двусторонний акт с перевозчиком с обязательным приложением фотоматериалов.

3.4.При наличии у Покупателя претензий по качеству и количеству Товара при условии целостности упаковки принятого от перевозчика груза составляется двусторонний акт с Поставщиком с обязательным приложением фотоматериалов, в котором отражаются выявленные несоответствия, и согласовывается порядок и сроки их устранения.          

3.5.При отсутствии претензий Покупатель подписывает приемопередаточные документы на Товар. От момента подписания приемопередаточных документов Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем, обязательства по поставке считаются исполненными. Подписанные приемопередаточные документы на Товар Покупатель обязуется направить Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение вступивших в силу обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.В случае нарушения сроков отгрузки Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от суммы не отгруженного Товара за каждый день просрочки.

4.3.В случае нарушения порядка оплаты выставленного счета Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4.Выплата неустоек осуществляется на основании письменных требований в течение 10 (десяти) банковских дней от момента получения соответствующего требования.

4.5.Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения вступивших в силу обязательств по договору.

4.6.Поставщик вправе не исполнять обязательства по поставке Товара до момента исполнения Покупателем порядка оплаты выставленного счета в соответствии с п.2.2.  

4.7.Максимальная ответственность Сторон по договору ограничена общей суммой выставленного счета на оплату. Упущенная выгода, косвенные убытки, штрафные санкции, в том числе, по требованиям третьих лиц к Покупателю, возмещению не подлежат.

4.8.Поставщик не несет ответственность за убытки, возникшие по вине Покупателя вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования Товара. На момент оформления заказа на сайте www.hockey-profi.ru , Покупателю известны действующие цены на Товар, функциональные свойства, правила и область использования Товара, Покупатель самостоятельно несет риск соответствия Товара, в том числе, размерного и модельного ряда Товара, своим пожеланиям и потребностям.

5. ГАРАНТИИ 

5.1.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

5.2.Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, принятым в Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшего после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 

6.3.Действие непреодолимой силы соразмерно продлевает договорные сроки. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаки прекращения, договор может быть расторгнут путем направления письменного уведомления.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.В случае возникновения споров и разногласий при исполнении договора Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между Сторонами в досудебном претензионном порядке. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней от момента их получения.

7.2.Споры и разногласия, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.Вступивший в силу договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2.Договор может быть изменен или прекращен по соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.Договор может быть  прекращен при условии, что произведены все взаиморасчеты по обязательствам Сторон.

8.4.Стороны признают полную юридическую силу всех электронных отправлений.

8.5.Стороны обязуются не передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без согласия другой Стороны.

8.6.В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

Генеральный директор                                                                                               

А.П.Корнев

Яндекс.Метрика Товары@Mail.ru Protected by Copyscape Web Plagiarism Detection